+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор оказания услуг по ремонту помещения


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений, согласно смете работ Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью данного Договора. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию сторон при увеличении Заказчиком объёма работ относительно первоначальной сметы, несвоевременной оплате работ и материалов Заказчиком , наличии форс-мажорных обстоятельств. Исполнитель выполняет работы в сроки, установленные календарным планом работ Приложение 3. Заказчик оплачивает работы при качественном и фактическом их выполнении по отдельным этапам по их завершении.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда на ремонтно-строительные работы ИП с физическим лицом

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Содержание:

Договор оказания услуг по ремонту

Радуем женщин не только 8 марта! Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора. Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

Заказчик обязан: Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ. Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Исполнитель обязан: Оказывать Заказчику следующие услуги в порядке, установленном настоящим Договором: Оказать услуги лично, а при привлечении третьих лиц нести за них ответственность. Осуществлять сохранность и целостность оборудования в период технического обслуживания, ремонта до момента его передачи Заказчику.

Соблюдать сроки возврата оборудования Заказчику после проведения технического обслуживания, ремонта согласно плану графику, либо другому документу, подтверждающему сроки исполнения обязательств сторонами по данному договору , который является неотъемлемой частью настоящего договора. Возвращать Заказчику узлы и детали, замененные в процессе ремонта, по подписываемому представителями сторон документу. Предоставить на момент заключения настоящего договора расчет — обоснование стоимости оказываемых услуг, указанный в п.

Исполнитель обязан предоставить Заказчику правильно оформленные оригиналы первичных учетных документов актов приемки выполненных работ, счетов-фактур и т. Получить полный текст 2. Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.

При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены будут получены.

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными. Заказчик обязан: Соблюдать условия настоящего Договора. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Соблюдать сроки предоставления оборудования Исполнителю для проведения технического обслуживания, ремонта согласно плану графику, либо другому документу, подтверждающему сроки исполнения обязательств сторонами по данному договору , который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Заказчик оформляет и направляет Исполнителю письменную заявку на ремонт ИБП за 20 дней до оказания услуг. Оборудование, подлежащее техническому обслуживанию, ремонту, передается Исполнителю и возвращается Заказчику по следующему адресу: Получить полный текст 3.

Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком платежным поручением в течение 30 Тридцати дней после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг на основании счета-фактуры, оформленного в соответствии со статьями , Налогового кодекса РФ.

Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения у какой — либо из сторон указанных реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую сторону. Действия, совершенные по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, до поступления уведомления об их изменениях, считаются исполненными надлежащим образом. Гарантийный срок на выполненные услуги в соответствии с п.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется осуществить техническое обслуживание, ремонт оборудования бесплатно, если нарушения в работе оборудования в течение гарантийного срока возникли не по вине Заказчика. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, определяется в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные нарушением обязательств в пределах общей стоимости работ по настоящему Договору, а также упущенную выгоду.

В случае нарушения сроков предоставления Исполнителем правильно оформленных копий документов, установленных пунктами 2. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные им дополнительные расходы в виде уплаты доначисленных недоимки, пеней и штрафов, связанных с предоставлением Исполнителем счетов-фактур, составленных и выставленных с нарушением предусмотренного ст. При несвоевременной оплате Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере, предусмотренном ст.

Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 трёх последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, стороны имеют право расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия. Получить полный текст 8. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Если иное не будет установлено соглашением сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего договора сведения, за исключением тех, которые без участия сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных служебных источниках, либо стали или станут известны третьим лицам без участия сторон.

Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с предоставлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия данного договора, так и после его прекращения в течение последующих двух лет.

Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон за исключением случаев, предусмотренных п.

Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по действию настоящего договора, не нашедшим своего разрешения, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. В случае не урегулирования споров путем переговоров, стороны будут решать споры путем направления претензий в письменной форме.

Сторона, получившая претензию, обязана ответить другой стороне не позднее 20 двадцати календарных дней с даты получения претензии. В случае неполучения одной из сторон ответа на претензию или неудовлетворения претензии частичного удовлетворения спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения истца. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Извещение об одностороннем отказе от исполнения договора вручается Исполнителю за 20 двадцать календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения договора. Стороны договорились, что настоящий договор, все изменения и дополнения к нему, иные документы при исполнении обязательств по договору акты выполненных работ, счета, счета — фактуры, др.

Получить полный текст Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Этот список может быть расширен, однако сюда нельзя включить услуги, которые специально оговорены в других главах Гражданского кодекса России.

Цель указанного Договора — обеспечить между заказчиком и подрядчиком добросовестное сотрудничество на основе добровольности и взаимной выгоды. Общее описание и условия контракта Еще раз обратим ваше внимание — нельзя путать договор по возмездному оказанию услуг с подрядным договором. В нашем случае речь идет о действиях исполнителя по оказанию услуг, например, предоставлению Интернета или телефонии.

А по договору подряда заказчик оплачивает подрядчику вещественные предметы его труда, например, построенный дом или автомобильный мост. Правовой статус лиц или организаций, являющихся сторонами сделки, может быть разнообразным, от частного лица до правительства РФ. Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования.

Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ. Устранять собственный брак за свой счёт. Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического завершения. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. Исполнитель обязан своевременно предупредить Заказчика: В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ:. Санитарное содержание лестничных клеток за исключения домов деревянной постройки: Обслуживание контейнерных площадок твердо бытовых отходов жизнедеятельности человека: Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с утвержденным планом. Предмет и цели Договора 1. Цель договора — обеспечение надлежащего содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в состав которого входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование технические подвалы , а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения, расположенными на указанном земельном участке.

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. Непосредственное оказание услуг по настоящему договору выполняется как собственными силами Исполнителя, так и с привлечением специализированных подрядных организаций, что не освобождает Исполнителя от ответственности за качество оказанных услуг.

Требования настоящего договора, в части пунктов 2. Обязанности и права сторон 2. Устава, Доверенности и т. Предмет договора 1. Исполнитель выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию компьютерного оборудования далее — Оборудование , переданного ему Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить данные работы. Наименование, количество, техническое состояние, заявляемая стоимость Оборудования указываются в Акте приема-передачи оборудования Приложение N 1 к Договору.

Работы по ремонту и техническому обслуживанию компьютерного оборудования далее — Работы выполняются за счет сил и средств Заказчика. Доставка Оборудования в место, указанное Исполнителем, осуществляется за счет сил и средств Заказчика.

Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика. Энтузиастов 28 Договор оказания услуг Договор оказания услуг Сервисного центра "Аверс" 1.

Такой случай фиксируется в квитанции дополнительно. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность перечисленных устройств, при отсутствии соответствующей записи в квитанции. Аппарат Заказчика принимается на ответственное хранение на весь срок обслуживания включая диагностику и ремонт. Общие положения 1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" , регулируют отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании услуг выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и их составных частей далее именуются - автомототранспортные средства.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: Информация об услугах работах , порядок приема заказов и оформления договоров 3. На оказание услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома п.

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Настоящий договор является договором с каждым собственником и содержит условия одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Получать новые комментарии по электронной почте.

Вы можете подписаться без комментирования.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Что договор оказания услуг +по ремонту помещения образец какие-то "остававшиеся верными"

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком. Права обеих сторон выписаны достаточно объемно.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ.

Запланировав ремонт жилого или промышленного помещения, собственник или управляющим этим помещением, как правило, привлекает для выполнения ремонтных работ индивидуальных предпринимателей или организацию, специализирующуюся на оказании услуг по ремонту. Регламент проведения ремонтных работ, объем и сложность задач, а также сроки выполнения, стоимость и график платежей указывают в договоре оказания услуг по ремонту. В число условий договора входит разработка исполнителем плана проведения ремонтных работ и их оптимизация с целью снижения общих затрат. Заключая договор оказания услуг по ремонту, стороны договариваются и о том, какие материалы будут использованы, а также определяют, кто занимается их приобретением и доставкой. По окончании ремонтных работ стороны составляют и подписывают акт приема-передачи объекта.

Типовой договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Статья 1. Предмет договора 1. Москва, ул. Статья 2.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Радуем женщин не только 8 марта! Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора. Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя. Заказчик обязан: Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ. Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди.

Московская, д. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу:.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: адрес квартиры , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Договор оказания услуг: формы и образцы примеров составления

Условия продленной гарантии на 3 года: Гарантия распространяется на укладку кафеля, на черновые работы,на электрику в комплексе отделочных работ. Гарантия распространяется на дефекты, которые возникли по вине Компании. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли вследствие неправильной эксплуатации помещения. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: затопление помещения, пожар, стихийные бедствия Гарантия не распространяется на материалы, приобретенные заказчиком Гарантия не распространяется на работы, проведенные с нарушением технологического процесса по требованию заказчика.

В чем его отличие от договоров подряда и субподряда? Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг? В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий услуг , а другая сторона обязуется произвести их оплату. Важнейшей особенностью этого соглашения является его личный характер, то есть оказать услугу, по общему правилу, должно именно то лицо, на которое договором возлагается такая обязанность. В этом прослеживается сходство между соглашением о выполнении услуг и трудовым договором.

Ремонт квартир

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам, поэтому не стоит пренебрегать его подписанием. Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта — стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон. Скачать договор вы можете, нажав на кнопку ниже, но чтобы вы понимали все детали, рекомендуем прочесть нашу статью:. Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц. Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов:.

Договор на услуги по проведению капитального ремонта систем Наименование оказание услуг: Исполнитель своими силами и средствами, выполняет арматуры, приборов, приведение помещения узлов в надлежащий вид.

Составлять соглашение на предоставление ремонтных услуг необходимо обязательно в двух экземплярах. Они являются полностью идентичными и после составления распределяются соответственно среди участников. В свою очередь, официально заключенный договор для подрядчика — это гарантия соблюдения его интересов, в случае, если после завершения оговоренного объема работ, у заказчика не будет возможность расплатиться с ним, или же он попросту откажется оплачивать ремонтные работы.

Договор между физ лицами на ремонт квартиры

Чтобы сократить время на строительные и отделочные работы, необходимо иметь соответствующий материал. Его поиск может быть доверен исполнителю этой работы: как правило, это уже состоявшийся специалист или фирма, имеющая опыт и репутацию. А стартом для сотрудничества будет служить договор на оказание таких услуг. Он составляется по форме, которая включает в себя имя и данные исполнителя и заказчика, схему и время расчета за проделанную работу, обязательно подпись обеих сторон и дату.

ПРИМЕР ДОГОВОРА

Активные темы Темы без ответов. Вы должны войти или зарегистрироваться для размещения новых записей. Договор оказания услуг по ремонту помещения: образец. Образец договора здесь.

Действующее на территории РФ законодательство говорит о том, что у заказчика есть право составления соглашения с ИП, физическими лицами, привлечения к выполнению работ на договорной основе рабочих соответствующей квалификации.

Осаго в твери страховые компании. Иск на алименты в браке бланк. Май Добрый вечер!

Договора оказания услуг по ремонту

Общее имущество жилого дома в настоящем договоре определяется Статьей 36, Главы 6 Жилищного Кодекса РФ, техническим паспортом на жилой дом. Перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования далее Перечень услуг и работ утверждены решением общего собрания собственников помещений. Приложение 1. Условия настоящего договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Объемы работ и услуг, предоставляемых Организацией Собственникам, определяются исходя из объема денежных средств, полученных Организацией от Собственников в счет оплаты за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также по требованию Собственников направлять своего представителя для выяснения причин непредставления предоставления услуг ненадлежащего качества с составлением соответствующего акта, а также акта о причинении ущерба имуществу Собственника в связи с авариями на общем имуществе, отсутствием некачественным предоставлением услуг по настоящему договору. Рассматривать заявления, обращения, претензии Собственника, оформленные в письменном виде или сделанные в устной форме, в установленные действующим законодательством сроки, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков.

GDPR, Cookies и персональные данные.

Заказчик обязуется предоставить Помещение в виде, пригодном виде для проведения работ и оказания услуг, наличие воды, электричества, и т. Заказчик обязан не позднее даты начала оказания услуг и выполнения работ, указанной в Договоре, обеспечить беспрепятственный доступ в Помещение на срок оказания услуг и выполнения работ. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ и оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Максимильян

    В этом что-то есть. Понятно, благодарю за помощь в этом вопросе.

  2. Мир

    Спс мну нравиться!

  3. Аверкий

    Прошу прощения, что я вмешиваюсь, но не могли бы Вы дать немного больше информации.

  4. Кира

    Я не совсем понимаю, что Вы имеете в виду?

  5. lingbredopov

    Это будет последней каплей.